职工宿舍建筑工程施工合同（精选32篇）
职工宿舍建筑工程施工合同篇1
按照《中国民法典》的原则，并参考《中国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，结合本工程具体情况，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，双方本着公平、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则，特签订本合同，以资共同遵守。经甲、乙双方协商达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：指挥部（其中职工宿舍9间，建筑平方面积2 8㎡，四合院办公室建筑平方面积为 ㎡）。
二、承包方式
1、由乙方包工包料，并负责所有施工用具设备；
2、施工包干价每平方米按___元计算，工程总造价为20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日，乙方不得提前和推后。
2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。
四、工程质量
1、整个工程必须按国家施工规范要求施工；
2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。
五、施工费结算方式
1、合同签定后，由乙方积极组织施工人员进行施工，每月按进度款50%，竣工验收后付清余款；
2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求，如果中途退场视为违约，按进度款30%付款。
第六条：安全生产
在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。
七、劳动争议处理及其他
双方因履行本合同发生争议，应当向甲方劳动争议调解委员会申请调节，调解不成的，应当自劳动争议发生之日起，60日内向公司所在地有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日 5日内向法院起诉。
八、其他
1、甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与本劳动合同具有同等法律效力；
2、本合同未尽事宜或与国家、湖北省有关规定相悖的，按照有关规定执行；
3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效；
甲方（公章）：______乙方（公章）：______
法定代表人（签字）：______法定代表人（签字）：______
20XX年XX月XX日20XX年XX月XX日
职工宿舍建筑工程施工合同篇2
第一部分协议书 发包人（全称）：______ 承包人（全称）：______ 依照《中国民法典》、《中国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况 工程名称：______ 工程地点：______ 工程内容：______ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件
（1）工程立项批准文号：______ 资金来源：______
二、工程承包
职工宿舍建筑工程施工合同（精选32篇）.docx
