施工工程承包合同
施工工程承包合同[实用15篇]
随着人们法律意识的加强，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编精心整理的施工工程承包合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
施工工程承包合同1
乙方：_______
为保障钻井工程合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，并经甲乙双方充分协商，达成如下协议：
一、工程名称：
______钻井施工工程
二、合同履行地：
_____市___县___乡___村
三、工程期限
本合同钻井工程自______年______月______日开钻至______年______月______日竣工。
在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，确定顺延期限：第一、因不可抗力被迫停工的；第二、因甲方原因而不能施工的。
四、工程价格
本工程实行包水量风险计价。
水量___方至___方，价格____元/米；
水量___方至___方，价格____元/米；
五、付款方式：
乙方进工地，甲方支____元；施工完毕验收之日，甲方支付工程价____元；剩____元，自验收合格之日起满一年之日支付。
六、甲乙双方权利义务
（一）甲方权利义务
1、甲方在开钻前应办妥土地拆迁和井场道路的垫方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物；解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。
2、在钻井施工中，甲方可派员监督，但不得妨碍乙方的正常施工。
3、应按乙方通知的时间，按期验收。如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的竣工时间，此竣工时间为甲方付款时间。
（二）乙方的权利义务
1、乙方按地质状况，自行组织施工，不受甲方干涉。
2、在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的`其它经济损失，均由乙方自负。
七、竣工验收、结算与保修
经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生的物品损失，乙方概不负责。
八、违约责任
（一）甲方应按合同约定支付工程款，每延期支付一日支付工程款总____%的违约金。
（二）甲方迟延验收，甲方每日支付合同总价____%的违约金。
（三）除发生本合同第三条第2款的情形外，乙方应按期完工，每延期一日支付工程款总____%的违约金。
九、合同纠纷的解决方式
本合同履行过程中发生的一切争议，由双方协商解决，若协商不成，向原告住所地法院起诉。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字、盖章）：___
乙方（签字、盖章）：____________
______年______月______日
______年______月______日
施工工程承包合同2
甲方：_________________
乙方：_________________
为加强工程项目施工管理，全面履行（以下简称公司）与业主签订的施工合同（以下简称《施工合同》），确保甲、乙双方利益不受损害，根据国家法律法规、公司相关管理制度和本工程
施工工程承包合同.docx
