房屋买卖合同的解除协议
房屋买卖合同的解除协议
在快速变化和不断变革的今天，协议使用的情况越来越多，签订协议可解决或预防不必要的纠纷。想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧，以下是小编为大家收集的房屋买卖合同的解除协议，希望能够帮助到大家。
房屋买卖合同的解除协议 篇1
XX房地产开发有限公司：
（法定代表人）先生，您好！
我与贵公司作为双方当事人20xx年xxx月xx日签订了《商品房买卖合同》，该合同第八条“交付期限”约定贵公司（作为房屋出卖人）应当在20xx年9月30日前向我交付合同项下的房屋（XXX号房），但截至20xx年XX月XX日，贵公司仍未向我交付该房屋，贵公司的行为已构成违约，本人作为合同一方当事人（房屋买受人）现依据该合同第九条“出卖人逾期交房的违约责任”之约定依法行使解除权，解除与贵公司签订的《商品房买卖合同》。合同解除后依合同之约定贵公司应向我支付相应的.违约金并赔偿其他损失。同时，我亦保留采取法律措施等途径维护自己合法权益之权利。
特此告知。
买受人：XXX
20______年______月______日
房屋买卖合同的解除协议 篇2
甲方（原合同出卖人）：_______________
乙方（原合同买受人）：_______________
甲乙双方经友好协商一致，同意达成如下协议：
一、甲乙双方同意解除双方于______年______月______日签定的商品房买卖合同（以下简称该合同），编号为：
二、双方在签订本协议后，甲方同意乙方自动退房，解除该合同。甲方就签署该合同收取之楼款于本协议生效之日起30日内返还乙方。
三、原双方签订的商品房买卖合同在甲乙双方签署本协议后随之作废。甲方在乙方签署本协议并到房管部门备案后，即可以任何方式处分该房屋。
四、订立本协议及办理有关手续所需之一切费用，包括手续费、公证费及政府有关部门之收费等，均由乙方支付。
五、在执行本解除协议过程中如产生争议，甲乙方双方应尽力通过协商解决，协商不成，任何一方可提交有管辖权的`人民法院通过诉讼解决。
六、本协议由甲乙双方或其授权代表签字或盖章后，经鞍山市公证处公证之日起生效。
七、本协议一式五份，甲方两份，乙方、市公证处及房管部门各一份，五份协议均具有同等效力。
甲方：_______________
乙方：_______________
______年______月______日
房屋买卖合同的解除协议 篇3
原告：______________，男，______年______月______日出生，户籍地________市_____区__________。
被告：_________________、________市__________房地产有限公司，住所________市_______区__________，组织机构代码__________。
法定代表人：_________________，董事长。
诉讼请求
一、依法判令解除原被告签订的_____________（_____）网预买字（_____________）第_________号《________市房地产买卖合同（预售）》。
二、依法判令被告承担本案诉讼费用。
事实与理由
原告于______年______月______日向被告交纳_____万元定金，于______年______月______日向被
房屋买卖合同的解除协议.docx
