人防工程防护设备施工合同书（精选3篇）.docx

人防工程防护设备施工合同书（精选3篇） 　　人防工程防护设备施工合同书篇1 　　第一部分 协 议 书 　　发包人（甲方）：______ 　　承包人（乙方）：______ 　　依据、《中国人民防空法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本人防工程防护设备施工合同事项协商一致，订立本合同。 　　一、工程概况 　　1、工程名称：______。 　　2、工程住址：______。 　　3、工程内容：______。 　　二、合同工期 　　开工时间20XX年XX月XX日； 　　竣工时间20XX年XX月XX日； 　　合同工期总日历天数 天。 　　施工进度： 　　第一批：门框、构件：；第一批门扇、设备：； 　　第二批：门框、构件：；第二批门扇、设备：； 　　第三批：门框、构件：；第三批门扇、设备：； 　　三、质量标准 　　工程质量标准：______。 　　四、合同总价款 　　（含设备购置费、安装费、运杂费、总承包服务费等） 　　金额（大写）元（RMB），（小写）￥　____ 　　元。 　　五、组成合同的文件 　　组成本合同的文件： 　　1、本合同协议书； 　　2、中标通知书； 　　3、招标书、投标书及其他招标文件； 　　4、本合同通用条款； 　　5、本合同专用条款； 　　6、标准、规范及有关技术文件； 　　7、图纸； 　　8、人防工程防护设备清单及报价表； 　　9、双方有关工程的商洽、变更等书面协议或文件视为本合同的组成内容。 　　六、合同争议 　　本合同在执行过程中发生争议，双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决。 　　1、提交____仲裁委员会仲裁； 　　2、向____法院提起诉讼。 　　七、合同生效 　　合同订立时间：20XX年XX月XX日； 　　合同订立住址：______； 　　本合同约定于20XX年XX月XX日生效； 　　本合同一式 份，当地人防主管部门备案1份；____ 　　份；____份。